本文目录
工程中因为不可抗力造成的损失由谁来承担？
工程中因不可抗力因素造成的损失有：建设单位负责。
不可抗力发生时的费用处理(1)工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担;
(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由其所在单位负责，并承担相应费用;
(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担;
(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担;
(6)延误的工期相应顺延。
房屋损坏鉴定应该找谁？
房屋质量鉴定建议咨询建筑工程质量监督部门。房屋买受人购买的房屋出现质量问题，且该质量问题通过修复等亦无法保证房屋买受人的人身、财产安全及正常居住使用的情形。
1、施工周边房屋纠纷鉴定；
2、房屋结构可靠性鉴定；
3、房屋完损等级评定；
4、房屋装修质量检测和鉴定。
、甲、乙双方同意，有下列情形之一的，一方可书面通知另一方解除本合同。违反合同的一方，应向另一方按月租金2倍支付违约金；给对方造成损失的，支付的违约金不足抵付一方损失的，还应赔偿造成的损失与违约金的差额部分。
本合同一式两份。甲乙双方各执一份，具有同等效力。甲方（签章）乙方（签章）年月日年月日附件 一：房屋交付时装修、家具、设备情况，返还时状态及违约责任附件 二：增加的装修、设备的归属及维修责任附件 三：合同未尽事宜，双方订立的补充条款。
可联系房屋质量鉴定机构.如果就此诉讼，zui好是在起诉的时候同时委托法院进行鉴定，法院会寻找正规的鉴定部门。非常同情你家的遭遇。可以进行司法鉴定，鉴定机构很多。
施工中损坏他人财物可以报案吗？
前提是。施工中损害他人财物，这个问题是否可以报案要看。施工中损害的是有意损害还是无意的失误，造成了财物的损失？
如果是有意的，那是可以报案的，当然是施工中不是有意的，无意中造成的一种损害，而且对方也是同意协商赔偿解决，这样就没有必要报案了。即便是报案之后，警察出现场也会这样协商解决的，毕竟他不是有意造成的后果。
工程质量问题一直不解决,物业应承担什么责任？
1、因房屋质量问题业主受损，应该由开发商负责，物业没有赔偿责任。
2、业主可以要求物业与开发商联系，协调处理。如果开发商不管，业主或物业均可向建设工程质量监督管理部门投诉。
3、在规定的质保期内出现质量问题，开发商可以要求施工单位进行保修，并赔偿因此造成业主的损失。如果过了质保期，应由业主自行负责，或者施工单位有偿维修。
4、业主不能因此事而拖欠物业费。《物业管理条例》第四十二条规定，业主应当根据物业服务合同的约定交纳物业服务费用。第六十七条规定，违反物业服务合同约定，业主逾期不交纳物业服务费用的，业主委员会应当督促其限期交纳；逾期仍不交纳的，物业服务企业可以向人民法院起诉。